| 1. Deze bestelling
en de af te sluiten koopovereenkomst worden uitsluitend beheerst door de
Belgische wetgeving, de hiernavolgende algemene voorwaarden en
desgevallend de bijzondere voorwaarden op voorzijde. Deze voorwaarden
hebben steeds de overhand op alle bedingen vermeld in documenten van de
verkoper. Zulke bedingen kunnen derhalve in het raam van de af te
sluiten overeenkomst ten overstaan van de koper niet ingeroepen worden.
2. Enkel een geschreven en ondertekende bestelling op standaardformulier
van de koper is geldig (idem ingeval van wijziging van een bestelling).
3. Alleen het terugzenden van het hierbijgevoegd duplicaat van deze
bestelbon, ondertekend door de verkoper, geldt als orderbevestiging.
Wordt dit duplicaat niet teruggestuurd binnen de 8 dagen, dan kan de
koper de bestelling als van rechtswege nietig aanzien. Een levering
uitgevoerd zonder dat bedoelde orderbevestiging gebeurde, impliceert
steeds de stilzwijgende aanvaarding door de verkoper van de
inkoopcondities vastgesteld door de koper.
4. De prijzen zijn niet vatbaar voor herziening. Zij omvatten al de te
betalen rechten, de inklarings-, verpakkings-, verzekerings- en
transportkosten tot op de leveringsplaats. De terugzending van
verpakkingsmateriaal is ten laste van de verkoper.
5. Een leveringsbon moet elke levering vergezellen, met vermelding van
de aard van de goederen en het nummer van de bestelbon. Deze
vermeldingen moeten ook op de factuur komen. De koper mag gedeeltelijke
leveringen weigeren, behoudens een voorafgaand akkoord. De ontvangst
geschiedt uitsluitend bij de koper en alleen zijn apparatuur geldt voor
controle.
6. Tot en met de aflevering of installatie op de aangeduide plaats
blijft de verkoper alleen verantwoordelijk voor de goederen en draagt
hij alle risico's van verlies of beschadiging hiervan, ongeacht de
vervoerskosten al dan niet ten laste van de koper vallen. De verkoper
verklaart dat de geleverde goederen gebruiksklaar zijn, dat zij
overeenstemmen met alle specificaties van de bestelling en van de
afgeleverde documentatie, met de gebruikelijke, wettelijke en
reglementaire normen (veiligheid, hygiëne, bacteriologische kwaliteit,
enz.) en dat zij aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid
en levensduur voldoen. In het bijzonder dienen de goederen de
CE-markering te dragen - de leverancier draagt hieromtrent alle
verantwoordelijkheid en vrijwaart de koper in dit verband. Elke
afwijking hierop wordt gebrek genoemd. Gaat het om een ernstig gebrek,
dan kan de koper ofwel de koopovereenkomst aanzien als van rechtswege en
zonder aanmaning ontbonden, ofwel de vervanging van de levering eisen
door identieke goederen of nog de levering aanvaarden mits
prijsvermindering. De koper alléén beslist over deze keuze. Is het
gebrek miniem, zal de koper de onmiddellijke herstelling hiervan vragen
op kosten van de verkoper, uitbouwen en hermonteren inbegrepen. Elke
herstelling valt onder de oorspronkelijke waarborg. Daarenboven zal de
verkoper, ingeval van gebrek, de koper en elke derde persoon vergoeden
voor de berokkende schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.
De waarborgbewijzen afgeleverd door de verkoper gelden slechts voor
zover zij de rechten van de koper niet beperken.
7. De gebreken die de koper redelijkerwijze kan vaststellen bij de
levering (controle eventueel beperkt tot steekproeven) zullen binnen de
maand gemeld worden. De ondertekening door de koper van een leveringsbon
houdt nooit erkenning in aangaande de staat van de goederen, zelfs
indien de verkoper het tegenovergestelde verklaart in zijn leveringsbon.
Gelijk welke koopwaar niet overeenstemmende met de specificaties van
onze bestelling en geweigerd bij het in ontvangst nemen in ons
bestemmingsmagazijn, zal terug gezonden worden aan de leverancier, op
zijn kosten, of zal te zijner beschikking gehouden worden in ons
magazijn gedurende 15 dagen te beginnen van ons bericht van weigering ;
eens deze termlijn verstreken zal de magazijnhuur voor de koopwaar,
opgeslagen op risico van de leverancier, aangerekend worden. De andere
gebreken, later vastgesteld, zullen gemeld worden vanaf hun ontdekking.
De koper beschikt vanaf dat ogenblik over een termijn van 6 maanden om
de verkoper te dagvaarden, indien deze geen gevolg geeft dat tot een
minnelijk akkoord kan leiden.
8. De leveringsdata moeten stipt geëerbiedigd worden en de niet?naleving
hiervan zal van rechtswege en zonder aanmaning tot gevolg hebben, naar
keuze van de koper, hetzij zonder beperking een prijsvermindering van 5%
per week vertraging, hetzij de ontbinding van de koopovereenkomst en de
vergoeding van de berokkende schade. Eveneens is de koper gemachtigd
mits schriftelijke verwittiging het voorwerp van de bestelbon elders te
bestellen op kosten, risico en gevaar van de leverancier.
9. De betaling zal geschieden op 30 dagen vanaf het einde van de
maand waarin de factuur ontvangen werd voor zover de ontvangst van de
goederen gebeurde voor deze van de factuur. Als betalingsdatum geldt de
dag waarop de koper de opdracht tot betaling geeft aan zijn financiële
instelling. Bij niet-conforme levering wordt de betalingstermijn
verlengd tot en met de perfecte uitvoering van de bestelling. De koper
zal steeds rechtsgeldig betalen aan de leverancier - eender welke
overeenkomst (bijv. factoring) dewelke de leverancier met derden afsluit
is de koper niet tegenstelbaar, tenzij hij deze schriftelijk zou
aanvaarden.
10. De overeenkomst, gedeeltelijk of nog niet uitgevoerd, zal
eveneens van rechtswege en zonder aanmaning en onder voorbehoud van
schadeloosstelling ontbonden worden indien de verkoper failliet
verklaard wordt, een concordaat of uitstel van betaling aanvraagt,
overgaat tot liquidatie van zijn bezittingen indien deze in beslag
genomen worden. De koper zal de ontbinding van de overeenkomst per
aangetekende brief betekenen. Ingeval van overmacht die de tijdige
levering onmogelijk maakt, kan de koper de overeenkomst aanzien als
ontbonden en de terugbetaling vorderen van de reeds betaalde gelden.
11. Indien het voorwerp van de bestelling een aanneming betreft dient
de aannemer geregistreerd te zijn. De aannemer dient binnen de 3 dagen
na ontvangst van deze bestelling het bewijs hiertoe over te maken.
Tijdens de uitvoering van de bestelling dient de aannemer wekelijks het
bewijs van registratie over te maken. Zonder dergelijk bewijs kan de
koper de overeenkomst van rechtswege als ontbonden aanzien, ten allen
tijde, te melden bij eenvoudige kennisgeving. De aannemer zal de koper
vergoeden voor alle schade, met een minimum van 30 % van de
overeengekomen prijs.
12. Tijdens de uitvoering van de bestelling is de koper gemachtigd op
ieder ogenblik een controle uit te oefenen binnen de installaties van de
verkoper en van zijn onderaannemers. Voor elke bestelling van drukwerken
en artikelen met bedrukking moet een drukproef ter goedkeuring worden
voorgelegd.
13. Elk geschil aangaande de uitvoering, de geldigheid of de
interpretatie van de koopovereenkomst valt onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.
|
